工地停工需付租赁费的法律依据

2019-08-09 17:33
1个律师回复
咨询我

按照国家法律规定,有以下几种原因而造成的工程停工,施工方有权向业主提出停工索赔。 一、因为业主单方终止施工合同而造成的工程停工。 二、因为业主资金原因而造成的工程停工,即在工程施工过程中工程进度款不能正常支付。 三、因为业主意图使设计大面积变更或设计资料不全而造成的停工。 四、因为战争、地震等其它不可抗拒因素而造成的工程停工。 在施工中经常遇到的是前三种情况。 此时,若工程终止后不能再继续进行,施工单位将撤离施工现场,施工方有权就以下费用向业主索赔: 第一、工程撤离现场的直接费。包括以下内容: 1、工人撤场费,包括工人撤场的路费及旅途餐费(转场或遣返回乡)。计算方法:工程停工时在施工人数*(单人路费十单人餐费)。 2、施工现场的周转材料转移费,包括施工方自有或租赁的各种周转材料。计算方法:工程停工时在场周转材料数量*单件转移费用。 3、施工机械转移费,包括施工方自有或租赁的所有施工机械。计算方法:停工时在场机械数量*(单台机械拆除撤场费十单台机械转场运费)。 第二、工程撤离现场的间接费。包括工程撤场时现场管理人员的工资费用及行政办公费用。计算方法:直接费*本地区现场经费费率 第三、预期利润。 因为工程停工撤场,施工单位在本工程将无法实现预期利润,施工单位可就预期利润问题向业主索赔。索赔数额:施工单位可根据工程中标书向业主提出索赔数额,具体数额可同业主协商,协商不成时可提请有关单位仲裁或申诉。 工程停工后,根据业主要求,若影响工程进行的因素消除后工程可以继续进行。这是施工中最常遇到的情况。 此时,施工单位将在施工现场停工待命。就此,施工单位有权向业主提出以下索赔: 第一、停工待命人工费的索赔。因为停工原因消除后工程还要继续进行,所以,施工工人不能离开现场。此时,将造**员的大量窝工。 费用计算如下:离工期间工人工资数额*窝工人数*窝工工日。窝工期间工人的工资数额可根据《劳动法》有关规定计算。 第二、停工期间周转材料的租赁费。施工单位有不少周转材料是向租赁单位租来的,停工期间的材料租赁费对施工单位的损失很大,一定要详细计算。为计算清楚,可列表计算。

2019-08-09 17:33:39

快速咨询,获得更具针对性回答!

立即发布咨询

当前律师在线 25533今日律师解答 49616

相关推荐
工作满一年没签劳动合同被辞退 1回答
微贷网逾期偷偷的把我车开走了我去找着开回来了违法吗 1回答
转账给小三属于赠与吗 1回答
伤人无生活能力要抚养他人吗 1回答
检察院签的认罪书过后会怎样处理 检察院打电话说让签认罪书,说判8个月缓刑1年,签过以后要走什么程序? 1回答
通过拘禁进行敲诈,拘禁的人是否构成敲诈 1回答
给转账给别人自己扣款两三小时对方还没有没到账怎么查 1回答
拍拍贷逾期七天 第七天给我打了两次电话 说再不还就会追究逾期责任 会不会爆 1回答
买车担保人有什么风险 1回答
电三轮撞摩托车怎么认定责任 1回答
招商信用卡逾期三个月银行起诉我 1回答
欠网贷没还完可以办银行卡吗 1回答
律师所收案收费台账表格 1回答
行政拘留过可以改名字吗 1回答
融36借条合法吗,我想借点筏。 1回答
查看更多